范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。
深圳婚后买房协议书怎么写一
一、本合同文本是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等有关法律法规规定制定的示范文本，供双方当事人参照约定采用，签订合同前请仔细阅读。
二、签订合同前承包人（乙方）须提交其营业执照副本供发包人（甲方）核验，同时向甲方提交盖有乙方公章的营业执照复印件。
三、双方应共同遵守装饰装修和物业管理的有关规定，施工中不得擅自改变房屋承重结构，拆改共用管线和设施。
四、所有双方签字确认的书面资料，不限于合同、变更协议、材料验收资料等，双方至少各持一份原件。
五、家庭装饰装修每个隐蔽工程结束前都需经双方共同验收。工程竣工后，须双方共同验收签字认可，房子方能交付使用。如某项工程不合格，乙方应及时整改。
六、甲、乙双方经济来往均需开具收据。竣工验收付清尾款时，乙方必须开具税务发票。
七、施工期间发生的工程变更、材料变更和工期变化，都必须以双方当事人签字认可的书面材料为依据。
八、建议甲方按工程进度分期支付工程款，且保留5%-10%的工程尾款待工程竣工验收合格后支付。xx市家庭装饰装修工程施工合同
合同编号：__________
发包人（以下简称甲方）：__________________________
住所：___________________身份证号：_____________
联系电话：________________________________________
承包人（以下简称乙方）：__________________________
营业执照号：______________________________________
住所：____________________________________________
法定代表人：_____________联系电话：_____________
施工队负责人：___________联系电话：_____________
甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信原则的基础上，就乙方承包甲方的家庭装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：
第一条工程概况
1．工程地点：_______________________________________
2．户型结构：_______________________________________
套内面积_____________平方米。
3．工程承包，采取下列第_____________种方式：
（1）乙方包工、包全部材料。
（2）乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料。
（3）__________________________________________。
4．工程造价
本合同工程造价暂定为人民币_____________，大写：__________________________。单价明细详见附件一《工程报价单》。工程竣工结算以实际发生的工程量结算。
5．开工日期：_________年_____________月____________日；
竣工日期：_____________年_____________月____________日。
第二条工程图纸和工程变更
工程图纸由_____________方负责提供，施工前_____________日工程图纸必须经双方签字确认。施工期间发生的对合同约定的工程内容和工期的任何变更，双方应当协商一致并签字确认，以此作为变更工期和竣工结算的依据。
第三条甲乙双方的义务
（一）甲方义务
1．开工_____________日前清除影响施工的障碍物，对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应当采取保护措施。
2．负责依法办理开工手续和交纳应当由甲方支付的有关费用。
3．提供原始水电线路图纸及工程地点钥匙，保证工程地点通水通电并确保正常使用。
4．如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
5．竣工验收前甲方不得擅自入住。
（二）乙方义务
1．全面检查水、电、燃气、管道、楼（地）面、墙面，发现问题应及时通知甲方。
2．拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
3．施工中应妥善保管甲方留存的家具、陈设以及工程成品、设备；在工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。双方另有约定的除外。
4．施工中未经甲方同意和有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构或设备管线。
第四条材料设备的提供
1．材料、设备应当符合《工程报价单》的要求。
2．建筑装饰装修材料应当符合国家质量监督检验检疫总局发布的《室内装饰装修有害物质限量标准》。
3．若一方对对方提供的建筑装饰装修材料有异议需要进行复检的，检测费用由异议方先行垫付；经检测不合格的，则由对方承担。
第五条工程质量和验收方式
1．室内环境污染控制应当符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（gb50325-20xx）的标准。
2．本工程质量应当符合以下标准：
（1）《建筑装饰装修工程质量验收规范》（gb50210-20xx）
（2）《住宅装饰装修工程施工规范》（gb50327-20xx）
（3）《xx市家庭装饰装修工程质量验收标准》
（4）_______________________________________
（5）_______________________________________
3．工程验收方式由双方约定：________________________________________________________________；
4．本工程保修范围和保修期限双方可依照有关规定自行约定，保修期限自工程竣工验收合格之日起计算：____________________________________________________。
第六条工程款支付
1．工程款支付方式如下：
（1）_________________________________________________________________；
（2）_________________________________________________________________；
（3）_________________________________________________________________。
2．乙方应在收到甲方的工程款后开具收据；工程款结清后，乙方应开具税务发票。
第七条违约责任
1．一方当事人未按约定履行本合同义务给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。
2．甲方未按合同约定时间支付工程款的，每延误一天，应当向乙方支付欠交工程款_____________‰的违约金。
3．乙方延误工期的，每延误一天，应支付给甲方_____________元违约金。
4．工程质量和室内空气质量不符合合同约定的，甲方有权要求乙方在合理期限内无偿返工，由此造成的甲方损失和工期延误，由乙方承担赔偿责任。
5．乙方擅自拆改房屋承重结构或共用管线和设施，由此发生的损失或事故，由乙方承担。
6．由于乙方原因致使工期延误，经甲方催告，在合理期限内仍不能完工的，甲方有权终止合同。对甲方造成的损失由乙方承担。
第八条争议解决方式
本合同项下发生的争议，由当事人双方协商解决；也可以向xx市消费者委员会申请调解解决。或者迳按下列第_____________种方式解决：
（1）向深圳仲裁委员会申请仲裁。
（2）向________人民法院提起诉讼。
第九条附则
1．本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。
2．本合同一式_____________份，甲、乙双方各执_____________份。合同附件为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。
第十条其它约定
1．____________________________________________________；
2．____________________________________________________；
3．____________________________________________________。
甲方（签章）：_____________乙方（签章）：___________
委托代理人：_______________委托代理人：_____________
电话：_____________________电话：___________________
签订日期：_____________年_____________月____________日
签订地点：____________________________________________
附件一：工程报价单
序号
项 目
单价
数量
合计金额
工艺做法、用料说明
材料提供方
甲方（签字盖章）：________________乙方（签字盖章）：________________
签订日期：_______年_____月______日签订日期：_______年_____月______日
备注：此表为样本供参考使用。
附件二：隐蔽工程验收单
验收时间：_______年_____月______日
工程名
称：
工程地点：
验
收
意
见
甲方
甲方签字：
监理单位
监理单位签字盖章：
乙方
乙方签字盖章：
附件三：工程竣工验收单
验收时间：_______年_____月______日
工程名称：
工程地点：
竣
工
验
收
意
见
甲方
甲方签字：
监理单位
监理单位签字盖章：
乙方
乙方签字盖章：
深圳婚后买房协议书怎么写二
起诉状
原告：______________，男，出生年月：_________________1972年12月22日，住址：_________________省__________市__________区_________________604;
被告：______________，女，出生年月：_________________1_____71年_____月2日，住址：_________________
诉讼请求：_________________
一、请求法院依离婚协议的约定依法分割原被告共同所有的房产;(房产暂计价值 ______ 元)
三、判令由被告承担本案诉讼费用。
事实与理由：_________________
原被告双方于20__年12月7日经深圳市南山区民政局协议离婚，离婚登记字号：______________04_____________13_________________0。原被告双方在离婚协议中约定：_________________双方共有房产归双方共同所有，由双方共同协商使用。如有一方有意拥有整个房产，必须另行签订协议，以支付当时市场价50%给另一方;如房产变卖，双方各得房产变卖收益的50%。离婚后，原被告双方很长一段时间共同居住使用该房屋，相关费用亦一直由原告方支付。但自从该小区纳如城市更新改造项目后，被告方违反离婚协议的约定，在没有与原告协商的情况下，擅自与负责拆迁的公司商议涉案房屋的拆迁补偿协议。为此，原告多次与被告交涉，但被告却置之不理。被告的行为严重侵犯原告的合法权益。同时，原告依协议之约定向被告提出市场补偿价取得该房屋的所有权，被告亦不予配合办理。
基于此，现原告为维护自己的合法权益，依特向贵院提起起诉，望贵院依法作出判决，维护原告的合法权益。
此致
__________市__________区人民法院
起诉人：_________________
______ 年 ______ 月 ______ 日
深圳婚后买房协议书怎么写三
甲方(用人单位)________________ 乙方(员工)________________
名称________________ 姓名________________
住所________________ 性别________________
法定代表人________________ 身份证(护照)号码________________
(主要负责人)
联系人________________ 住址________________
联系电话________________ 联系电话________________
根据《中华人民共和国劳动法》(以下简称《劳动法》)、《中华人民共和国劳动合同法》(以下简称《劳动合同法》)等有关法律法规的规定，甲乙双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则，签订本合同，共同遵守本合同所列条款。
一、合同期限
(一)甲乙双方同意按以下第____种方式确定本合同期限。
1、有固定期限：从________年____月____日起至________年____月____日止。
2、无固定期限：从________年____月____日起。
3、以完成一定工作任务为期限：从________年____月____日起至____________工作任务完成时止。完成工作任务的标志是。
(二)试用期限
双方同意按以下第种方式确定试用期期限(试用期包括在合同期内)：
1、无试用期
2、试用期从________年____月____日起至________年____月____日止。
(合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月;合同期限在一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月;三年以上固定期限和无固定期限的合同，试用期不得超过六个月。以完成一定工作任务为期限的合同或合同期限不满三个月的`，不得约定试用期。同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期。)
二、工作内容和工作地点
(一)乙方的工作内容(岗位或工种)________________。
(二)乙方的工作地点____________________________。
(三)甲方根据国家、省市和行业劳动定额标准和质量验收标准，科学合理地安排工作任务。乙方按照甲方要求完成数量、质量指标和工作任务。
三、工作时间和休息休假
(一)甲乙双方同意按以下第____种方式确定乙方的工作时间。
1、标准工时制，即每日工作____小时(不超过8小时)，每周工作____小时(不超过40小时)，每周至少休息一日。
2、不定时工作制，即经劳动保障行政部门审批，乙方所在岗位实行不定时工作制。
3、综合计算工时工作制，即经劳动保障行政部门审批，乙方所在岗位实行综合计算工时工作制。
(二)甲方由于生产经营需要延长工作时间的，按《劳动法》第四十一条执行。
(三)乙方依法享有法定节假日、婚假、产假、丧假及带薪年休假等假期。
(四)乙方的其他休息休假安排____________________。
四、劳动报酬
(一)乙方正常工作时间的工资标准(计算加班工资基数)，按下列第____种形式执行，并不得低于深圳市最低工资标准及本单位集体合同约定的标准。
1、计时工资：____________元/月(____________元/周);
2、计件工资：____________(70%以上职工在正常工作时间内可以完成的，本项约定为成立);
3、其他形式：________________________。
(二)乙方试用期工资为____________元/月(不得低于第(一)款约定工资的80%或单位同一岗位最低档工资，并不得低于本市最低工资标准)。
(三)甲方依法安排乙方加班的，应按《劳动法》第四十四条规定的标准支付加班工资。
(四)甲方为乙方发放工资的时间按以下第____种方式执行。
1、每月____日(或周____)支付工资。
2、乙方工作任务完成后支付工资。工资支付时间为工作任务完成后第____日。乙方工作任务完成前，甲方应当于每月____日按照不低于深圳市最低工资的标准向乙方预付部分正常工作时间工资，安排乙方加班的，应同时向乙方支付加班工资。
3、其他方式：____________________。
工资支付日如遇节假日或休息日，甲方应提前到最近的工作日向乙方支付工资。
(五)非因乙方过错，甲方部分或全部工程停工的，甲方应依法支付乙方停工期间的工资。
(六)工资必须以法定货币支付，不得以实物或其他有价证券等形式替代货币支付。
五、社会保险和福利待遇
(一)甲乙双方按照国家和省、市有关规定，参加社会保险，缴纳社会保险费。
(二)乙方患病或非因工负伤，甲方应按国家和省、市的有关规定给予乙方享受医疗期和医疗期待遇。
(三)乙方患职业病、因工负伤的，甲方按《职业病防治法》、《工伤保险条例》等有关法律法规的规定执行。
(四)甲方为乙方提供以下福利待遇____________________。
六、职业培训
甲方负责对乙方进行职业技能、劳动安全生产教育培训。
七、劳动保护、劳动条件和职业危害防护
(一)甲方应坚持安全第一、预防为主的方针，建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。
(二)甲方在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施。对专业性较强的工程项目，应当编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施。
(三)甲方应依法加强对建筑安全生产的管理，执行安全生产责任制度，采取有效措施，防止伤亡和其他安全生产事故的发生。
(四)甲方和乙方在施工过程中，应当遵守有关安全生产的法律、法规和建筑行业安全规章、规程，不得违章指挥或者违章作业。乙方有权对影响人身健康的作业程序和作业条件提出改进意见，有权获得安全生产所需的防护用品。乙方对危及生命安全和人身健康的行为有权提出批评、检举和控告。
八、规章制度
(一)甲方依法制定的规章制度，应当告知乙方。
(二)乙方应遵守国家和省、市有关法律法规和甲方依法制定的规章制度，按时完成工作任务，提高职业技能，遵守安全操作规程和职业道德。
(三)乙方自觉遵守国家和省、市计划生育的有关规定。
九、合同的变更、解除、终止
(一)符合《劳动合同法》规定的条件或者经甲、乙双方协商一致，可以变更劳动合同的相关内容或者解除固定期限合同、无固定期限合同和以完成一定工作为期限合同。
(二)除因乙方不胜任工作，甲方可以依法适当调整其工作内容外，变更劳动合同，双方应当采用书面形式。变更后的合同文本双方各执一份。
(三)《劳动合同法》规定的终止条件出现，终止本劳动合同。
十、经济补偿金、医疗补助费的发放
解除或者终止本合同，经济补偿金、医疗补助费等发放按《劳动合同法》和国家、省、市有关规定执行。
十一、合同解除和终止手续
甲乙双方解除和终止本合同的，乙方应按双方约定，办理工作交接等手续。甲方应依法向乙方出具书面证明，并在十五日内为乙方办理档案和社会保险关系转移手续。
十二、争议处理
甲乙双方发生劳动争议的，应先协商解决;协商不成的，可以向依法设立的劳动争议调解组织申请调解;调解不成或当事人不愿调解的，可以依法申请仲裁、提起诉讼。
十三、双方认为需要约定的其他事项
十四、其它
(一)本合同未尽事宜或合同条款与现行法律法规规定有抵触的，按现行法律法规执行。
(二)本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，涂改或未经书面授权代签无效。
(三)本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：(盖章)____________乙方：(签名)____________
法定代表人：____________
(主要负责人)
________年____月____日 ________年____月____日
